未预交物业费拒交房 业主起诉获赔违约金

古某购买某小区商品房一套，同日，古某支付开发商购房首付款260102元，按照合同约定，开发商应于8月17日前将房屋交付古某。但古某9月12日、29日两次要求开发商交付房屋，开发商委托的交房方(物业公司)均以未预交半年物业管理费为由拒绝交付。古某委托律师事务所向开发商发函，要求开发商尽快交付房屋并按照合同约定承担违约金，但开发商对该函件拒绝签收。开发商逾期463天后才向古某交付房屋，古某遂起诉到法院，要求按照购房合同约定支付违约金。

法院经调查了解，关于逾期交房违约金，古某与开发商在合同中约定，逾期超过90日，购房者要求继续履行合同的，合同继续履行，约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，按日向购房者支付已付房价款万分之二的违约金；购房合同第二十一条约定：开发商应向古某出示《前期物业服务合同》和《业主临时管理规约》，古某应详细阅读有关《前期物业服务合同》和《业主临时管理规约》的全部内容。古某同意，因该物业管理区域尚未成立业主委员会，自该房屋交付之日起，即应接受开发商在《前期物业服务合同》中委托的物业服务企业实施物业管理，并遵守《业主临时管理规约》。

法院经审理认为，古某与开发商签订的《商品房买卖合同》系双方的真实意思表示，未违反法律、行政法规的效力性、强制性规定，合法有效，各方均应严格按约履行自己的义务，否则应依法承担违约责任。本案中，第一，双方签订的《商品房买卖合同》中并无古某需交纳相关物业服务费后开发商才交付房屋的约定；第二，按合同第二十一条的约定，古某在同意接受开发商在《前期物业服务合同》中委托的物业服务企业实施物业管理，并遵守《业主临时管理规约》后，如古某未按《前期物业服务合同》向物业公司履行相关义务，物业公司只能通过其他方式进行处理，而不能以此为由拒绝交房；第三，《前期物业服务合同》与《商品房买卖合同》是不同的合同，不同的法律关系，物业公司代表开发商交付房屋钥匙是履行被告的交房义务，其拒绝交付房屋的法律后果依法应由作为委托人的开发商承担。古某已履行完毕购房合同约定的义务，开发商却逾期交房463天，故开发商应当按照合同约定按日支付古某已付房价款万分之二的逾期交房期间违约金共计79645元。

律师解答：买卖是建立在双方诚实信用、自愿平等的基础上的，各方均应严格按约履行自己的义务。本案中，古某与开发商并未约定需先缴纳物业费才能交付房屋，并且《前期物业服务合同》与《商品房买卖合同》是不同的法律关系，开发商无任何事实与法律依据以此为由拒绝交付房屋，在古某履行完购房合同约定义务的情况下，开发商拒绝交付房屋依法应承担相应的法律后果。

因此，开发商逾期463天交房，古某可以要求开发商继续履行合同，根据《合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”及第一百一十四条“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”的规定，为保护当事人的合法权益，维护公平诚信的市场交易秩序，法院作出上述判决。